Yandex
Google
ActySudov.ru
Вид Арбитраж
Этап Первая инстанция
Регион Краснодарский край
Суд АС Краснодарского края
Судья Тамахин А. В.
Категория
Результат Решение суда первой инстанции: Иск удовлетворить полностью
Дата 30/09/2014
Распечатать: Сохранить: Отправить:

Перед Вами решение суда первой инстанции: иск удовлетворить полностью , АС Краснодарского края , судья Тамахин А. В.. Также Вы можете ознакомиться с другими нормативно-правовыми документами по этому делу всех судов, входящих в судебную систему Российской Федерации: решения, приговоры, постановления, распоряжения, определения. С помощью поисковых фильтров можно изучить судебную практику и решения судов по аналогичным делам других судей.

Решение суда первой инстанции: Иск удовлетворить полностью

'

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции

 

г. Краснодар                            Дело № А32-22577/2014                          01 октября 2014 г.

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2014 г.

Решение изготовлено в полном объеме 01 октября 2014 г.

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Тамахина А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Адгамовой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Лабинскрайгаз» (ОГРН/ИНН: 1022302348639/2314004560) к обществу с ограниченной ответственностью «Беллатрикс»  (ОГРН/ИНН: 1042308532188/2314017376) о взыскании 984 179 руб. 45 коп.

 

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель Маркова С.П. по доверенности от 08.11.2013;

от ответчика: представитель не явился.

 

УСТАНОВИЛ:

 

открытое акционерное общество «Лабинскрайгаз» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Беллатрикс» о взыскании 984 179 руб. 45 коп., в том числе 973 471 руб. 27 коп. основного долга по договорам подряда № ПД-08/13, ПД-09/13, ПД-10/13, ПД-11/13 от 01.04.2013, договору оказание услуг № У-1/1 от 01.04.2013 и 10 708 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Представитель истца в судебном заседании поддержала заявленные исковые требования в полном объеме, настаивала на их удовлетворении.

Ответчик в судебное заседание представителя не направил, о времени и месте был уведомлен надлежащим образом, что подтверждается имеющимися в материалах дела выпиской из реестра почтовых отправлений с присвоенными письмам почтовым идентификатором, из которого следует, что определения о принятии искового заявления к производству суда от 08.07.2014 и о назначении дела к судебному разбирательству от 05.08.2014 направлены по юридическому адресу ответчика: 350072, г.Краснодар, ул.Тополинная аллея, 2/1; копией страницы официального сайта предприятия "Почта России", удостоверяющей прием почтового отправления с номерами почтовых идентификаторов, аналогичных содержащимся в реестре почтовых отправлений, органом почтовой связи и вручение их ответчику 30.07.2014 и 09.09.2014.

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании, состоявшемся 04.09.2014, объявлялся перерыв до 11.09.2014 до 17 час. 50 мин. с размещением информации о времени и месте судебного заседания после перерыва в сети интернет по адресу http://kad.arbitr.ru/.

Кроме того, в адрес ответчика направлялась телеграмма с информацией о времени и месте судебного заседания после перерыва, которая вручена ответчику 08.09.2014.

Суд, заслушав представителя истца, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, установил следующее.

01 апреля 2013 года между ООО «Беллатрикс» (далее - заказчик) и ОАО «Лабинскрайгаз» (далее - подрядчик) был заключен договор подряда № ПД-8/13, по условиям которого подрядчик обязуется осуществить работы по устройству внутренних сетей газоснабжения на объекте: «Многоэтажный жилой дом по ул. Школьная 169/7 в г. Лабинске» (далее-работы) в рамках согласованного подрядчиком и утвержденного заказчиком локального сметного расчета: Локальный сметный расчет № 01/04/2013-1 на внутренние сети газоснабжения, сметной стоимостью 968 436,75 рублей (в том числе НДС -18% - 147 727,64 рубля), являющихся неотъемлемой частью договора, согласно утвержденному и принятому в производство проекту, в сроки, согласованные данным договором, а заказчик принять и оплатить работы на условиях договора.

В соответствии с пунктом 2.1 договора календарные сроки выполнения работ определены сторонами с 01.04.2013 по 30.06.2013.

Дополнительным соглашением от 01.07.2013 к договору подряда № ПД-8/13 от 01 апреля 2013 года стороны изменили срок выполнения работ, указав период с 01.04.2013 по 31.12.2013.

Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основе сметной документации и составляет 968 436,75 рублей (в том числе НДС -18% - 147 727,64 рубля).

Согласно п. 2.3 договора приемка-передача работ производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС-3) за каждый отчетный период, предоставленной подрядчиком исполнительной документации за каждый отчетный период. Отчетным периодом признается месяц. Подрядчик обязан ежемесячно до 25 числа отчетного месяца предоставлять заказчику формы КС-2, КС-3. Заказчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения от подрядчика актов выполненных работ рассмотреть их, принять выполненные работы, передать подрядчику подписанные формы КС-2, КС-3, или направить обоснованные замечания на исправление актов выполненных работ.

Оплата работ производится поэтапно согласно выставляемых подрядчиком форм КС-2 и КС-3, счет-фактур в течение десяти банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. Окончательный расчет производится сторонами в десятидневный срок после завершения подрядчиком работ на объекте (п. 3.1, п. 3.2 договора).

01 апреля 2013 года между ООО «Беллатрикс» (далее-заказчик) и ОАО «Лабинскрайгаз» (далее-подрядчик) был заключен договор подряда № ПД-9/13, по условиям которого подрядчик обязуется осуществить строитель-монтажные работы по наружным сетям газоснабжения на объекте: «Многоэтажный жилой дом по ул. Школьная 169/7 в г. Лабинске» (далее-работы) в рамках согласованного подрядчиком и утвержденного заказчиком локального сметного расчета: Локальный сметный расчет № 01/04/2013-2 на внутренние сети газоснабжения, сметной стоимостью 187 558,64 рублей (в том числе НДС -18% - 28 610,64 рубля), являющихся неотъемлемой частью договора согласно утвержденному и принятому в производство проекту в сроки, согласованные данным договором, а заказчик принять и оплатить работы на условиях договора.

В соответствии с пунктом 2.1 договора календарные сроки выполнения работ определены сторонами с 01.04.2013 по 30.06.2013.

Дополнительным соглашением от 01.07.2013 к договору подряда № ПД-9/13 от 01 апреля 2013 года стороны изменили срок выполнения работ, указав период с 01.04.2013 по 31.12.2013.

Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основе сметной документации и составляет 187 558,64 рублей (в том числе НДС -18% - 28 610,64 рубля).

Согласно п. 2.3 договора приемка-передача работ производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС-3) за каждый отчетный период, предоставленной подрядчиком исполнительной документации за каждый отчетный период. Отчетным периодом признается месяц. Подрядчик обязан ежемесячно до 25 числа отчетного месяца предоставлять заказчику формы КС-2, КС-3. Заказчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения от подрядчика актов выполненных работ рассмотреть их, принять выполненные работы, передать подрядчику подписанные формы КС-2, КС-3, или направить обоснованные замечания на исправление актов выполненных работ.

Оплата работ производится поэтапно, согласно выставляемых подрядчиком форм КС-2 и КС-3, счет-фактур в течение десяти банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. Окончательный расчет производится сторонами в десятидневный срок после завершения подрядчиком работ на объекте (п. 3.1, п. 3.2 договора).

01 апреля 2013 года между ООО «Беллатрикс» (далее-заказчик) и ОАО «Лабинскрайгаз» (далее-подрядчик) был заключен договор подряда № ПД-10/13, по условиям которого подрядчик обязуется осуществить строительно-монтажные работы по наружным сетям газоснабжения, закольцовка на объекте: «Многоэтажный жилой дом по ул. Школьная 169/7 в г. Лабинске» (далее-работы) в рамках согласованного подрядчиком и утвержденного заказчиком локального сметного расчета: Локальный сметный расчет
№ 01/04/2013-3 на внутренние сети газоснабжения (закольцовка), сметной стоимостью 73 092,74 рублей (в том числе НДС -18% - 11 149,74 рубля), являющихся неотъемлемой частью договора, согласно утвержденному и принятому в производство проекту, в сроки, согласованные данным договором, а заказчик принять и оплатить работы на условиях договора.

В соответствии с пунктом 2.1 договора календарные сроки выполнения работ определены сторонами с 01.04.2013 по 30.06.2013.

Дополнительным соглашением от 01.07.2013 к договору подряда № ПД-10/13 от 01 апреля 2013 года стороны изменили срок выполнения работ, указав период с 01.04.2013 по 31.12.2013.

Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основе сметной документации и составляет 73 092,74 рублей (в том числе НДС -18% - 11 149,74рубля).

Согласно п. 2.3 договора приемка-передача работ производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС-3) за каждый отчетный период, предоставленной подрядчиком исполнительной документации за каждый отчетный период. Отчетным периодом признается месяц. Подрядчик обязан ежемесячно до 25 числа отчетного месяца предоставлять заказчику формы КС-2, КС-3. Заказчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения от подрядчика актов выполненных работ рассмотреть их, принять выполненные работы, передать подрядчику подписанные формы КС-2, КС-3, или направить обоснованные замечания на исправление актов выполненных работ.

Оплата работ производится поэтапно, согласно выставляемых подрядчиком форм КС-2 и КС-3, счет-фактур в течение десяти банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. Окончательный расчет производится сторонами в десятидневный срок после завершения подрядчиком работ на объекте (п. 3.1, п. 3.2 договора).

01 апреля 2013 года между ООО «Беллатрикс» (далее-заказчик) и ОАО «Лабинскрайгаз» (далее-подрядчик) был заключен договор подряда № ПД-11/13, по условиям которого подрядчик обязуется осуществить входной контроль материалов для наружных и внутренних сетей газопровода на объекте: «Многоэтажный жилой дом по ул. Школьная 169/7 в г. Лабинске» (далее-работы) в рамках согласованного подрядчиком и утвержденного заказчиком локального сметного расчета: Локальный сметный расчет
№ 01/04/2013-4 на входной контроль материалов сметной стоимостью 37 649,75 рублей (в том числе НДС -18% - 5 743,18 рублей), являющихся неотъемлемой частью договора, согласно утвержденному и принятому в производство проекту, в сроки, согласованные данным договором, а заказчик принять и оплатить работы на условиях договора.

В соответствии с пунктом 2.1 договора календарные сроки выполнения работ определены сторонами с 01.04.2013 по 30.06.2013.

Дополнительным соглашением от 01.07.2013 к договору подряда № ПД-11/13от 01 апреля 2013 года стороны изменили срок выполнения работ, указав период с 01.04.2013 по 31.01.2014.

Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основе сметной документации и составляет 37 649,75 рублей (в том числе НДС -18% - 5 743,18 рубля).

Согласно п. 2.3 договора приемка-передача работ производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС-3) за каждый отчетный период, предоставленной подрядчиком исполнительной документации за каждый отчетный период. Отчетным периодом признается месяц. Подрядчик обязан ежемесячно до 25 числа отчетного месяца предоставлять заказчику формы КС-2, КС-3. Заказчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения от подрядчика актов выполненных работ рассмотреть их, принять выполненные работы, передать подрядчику подписанные формы КС-2, КС-3, или направить обоснованные замечания на исправление актов выполненных работ.

Оплата работ производится поэтапно, согласно выставляемых подрядчиком форм КС-2 и КС-3, счет-фактур в течение десяти банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. Окончательный расчет производится сторонами в десятидневный срок после завершения подрядчиком работ на объекте (п. 3.1, п. 3.2 договора).

Во исполнение условий договоров подряда от 01.04.2013 № ПД-08/13, № ПД-09/13,
№ ПД-10/13, № ПД-11/13 подрядчиком были выполнены работы надлежащим образом согласно подписанным сторонами актам о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.04.2013, № 2 от 31.05.2013, № 5 от 30.12.2013, № 6 от 30.12.2013, № 7 от 30.01.2014, а также справкам о приемке выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 30.04.2013, № 2 от 31.05.2013, № 5 от 30.12.2013, № 6 от 30.12.2013, № 7 от 30.01.2014, которые подписаны заказчиком без претензий и замечаний на общую сумму 1 266 737 руб. 91 коп.

01 апреля 2013 года между ОАО «Лабинскрайгаз» (далее-исполнитель) и ООО «Беллатрикс» (далее-заказчик) был заключен договор № У-1/1, по условиям которого исполнитель берет на себя обязательство обеспечить присутствие своего представителя на  период проведения земляных работ в охранной зоне газопровода по ул. Школьная, 169/7 (9-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом) в г. Лабинске.

Согласно п. 4.1 договора стоимость работ по настоящему договору определяется согласно акта сдачи-приемки выполненных работ за фактически отработанное время.

Расчет производится заказчиком по предъявлению счета-фактуры, после подписания обеими сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. Счет оплачивается в течение пяти рабочих дней после его подписания (п. 4.3 договора).

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ от 29.11.2013 исполнителем были оказаны услуги по договору № У-1/1 от 01 апреля 2013 года на общую сумму 1 078 руб. 76 коп.

Кроме того, по товарной накладной № 2436 от 30.12.2013 ОАО «Лабинскрайгаз» отгрузило ООО «Беллатрикс» материалы на сумму 5654 руб. 60 коп.

Как следует из материалов дела, в результате неполной оплаты за выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары задолженность заказчика перед подрядчиком составила 973 471 руб. 27 коп.

В адрес ответчика истцом неоднократно были направлены письма с требованием погасить образовавшуюся задолженность. Поскольку ответчиком задолженность в размере  973 471 руб. 27 коп. не погашена, истец обратился в суд с настоящим иском.

Анализируя условия договоров от 01.04.2013 № ПД-08/13, № ПД-09/13, № ПД-10/13, № ПД-11/13, суд пришел к выводу о том, что данные договора по своей правовой природе является договором строительного подряда, отношения по которому регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ (пункт 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным сторонами.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ должна производиться заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Таким образом, подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ в силу положений статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации обусловливает возникновение обязанности по оплате принятых заказчиком работ.

Факт выполнения истцом работ по договорам подряда от 01.04.203 № ПД-08/13, № ПД-09/13, № ПД-10/13, № ПД-11/13/186-4  подтверждается имеющимися в материалах дела актами о приемки выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.04.2013, № 2 от 31.05.2013, № 5 от 30.12.2013, № 6 от 30.12.2013, № 7 от 30.01.2014, а также справками о приемке выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 30.04.2013, № 2 от 31.05.2013, № 5 от 30.12.2013, № 6 от 30.12.2013, № 7 от 30.01.2014, которые подписаны заказчиком без претензий и замечаний, на общую сумму 1 266 737 руб. 91 коп.

Договор от 01.04.2013 № У-1/1 по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг, отношения по которому регулируются норами главы 39 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

По смыслу изложенных норм обязанность заказчика по оплате возникает при совершении исполнителем конкретных действий по оказанию услуг и предъявлению их к оплате.

В соответствии со статьей 783 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779-782 Кодекса, а также особенностям предмета договора оказания услуг, применяются общие положения о подряде (статьи 702- 729).

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. По смыслу данной нормы подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ обуславливает возникновение обязанности по оплате принятых заказчиком работ.

Согласно статьям 720 и 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику; после сдачи результата работ возникает обязанность заказчика оплатить выполненные работы.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации приемка работ, выполненных по договору подряда, осуществляется на основании акта, подписанного двумя сторонами (заказчиком и подрядчиком).

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенного договора энергоснабжения и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса РФ).

Факт оказания истцом ответчику услуг по договору от 01.04.2013 № У-1/1 подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ от 29.11.2013 на общую сумму 1 078 руб. 76 коп.

Кроме того, из материалов дела следует, что по товарной накладной № 2436 от 30.12.2013 ОАО «Лабинскрайгаз» отгрузило ООО «Беллатрикс» материалы на сумму 5654 руб. 60 коп.

Суд пришел к выводу о том, что поставка товара осуществлялась по разовой сделке (статьи 432, 434, 435 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации), вследствие чего к отношениям сторон применяются правила главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

В силу статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным.

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Согласно пункту 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Продавец обязан передать покупателю товар (пункт 1 статьи 456 Гражданского кодекса Российской Федерации), а покупатель – оплатить товар непосредственно до или после передачи его продавцом (пункт 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Представленная в материалы дела товарная накладная свидетельствует о принятии истцом оферты (предложение заключить договор) и получении поставленного товара.

Исследовав указанную товарную накладную, суд принял ее в качестве доказательства, подтверждающего поставку ответчиком в адрес истца товара.

Таким образом, товар, полученный ответчиком по накладной № 2436 от 30.12.2013, подлежит оплате. Доказательства оплаты данного товара в деле отсутствуют.

Из материалов дела следует, что в результате частичной оплаты задолженность ответчика по оплате выполненных работ, оказанных услуг и поставленного товара составила 973 471 руб. 27 коп. Доказательства оплаты долга в размере 973 471 руб. 27 коп в деле отсутствуют.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Кодекса).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из положений части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Часть 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Таким образом, положения части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации распространяются на обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 Кодекса.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (статья 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 АПК РФ).

Принимая во внимание вышеуказанные нормы права, на истца возлагается обязанность доказать факт выполнения работ, оказания услуг и поставки товара на ответчика - факт оплаты в согласованном сторонами размере.

Поскольку ответчиком в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств оплаты выполненных истцом работ, оказанных услуг и поставленного товара, требование ОАО «Лабинскрайгаз» о взыскании с ООО «Беллатрикс» 973 471 руб. 27 коп. задолженности подлежит удовлетворению.

В связи с нарушением ответчиком обязательства по выполнению работ истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.02.2014 по 31.03.2014 (48 дней) по ставке рефинансирования 8,25% ЦБ РФ в размере 10 708 руб. 18 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку факт неправомерного пользования ответчиком денежными средствами истца подтверждается материалами дела, требование о взыскании процентов, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявлено истцом правомерно.

Проверив произведенный истцом расчет процентов, суд считает его арифметически методологически правильным. Ответчиком правильность произведенного истцом расчета процентов не оспорена, контррасчет в материалы дела не представлен.

Таким образом, заявленные требования о взыскании основного долга 973 471 руб. 27 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами 10 708 руб. 18 коп. надлежит удовлетворить.

Пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой стороны.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

 

РЕШИЛ:

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Беллатрикс» (ОГРН/ИНН: 1042308532188/2314017376) в пользу открытого акционерного общества «Лабинскрайгаз» (ОГРН/ИНН: 1022302348639/2314004560) 973 471 руб. 27 коп. основного долга, 10 708 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 22 469 руб. 42 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Беллатрикс» (ОГРН/ИНН: 1042308532188/2314017376) в доход федерального бюджета 214 руб. 17 коп. государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, вынесший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                            А.В. Тамахин

'